施工期间工期延误如何计算赔偿?
发布时间:
2022-07-18

  施工单位在进行工程施工时,应当按照施工合同的约定完成工程施工。如果施工不能在施工合同约定的期限内完成,将构成违约,并承担违约责任。施工期间工期延误如何计算赔偿?


  一.施工期间工期延误如何计算赔偿?


  1.如果施工工期延误是发包人造成的,应根据实际损失予以赔偿。如果停工,.窝工.倒运.机械设备搬迁.材料及构件积压等损失及实际费用。


  2.法律依据:《中华人民共和国法典》


  第803条【发包人未按约定时间和要求提供相关材料的违约责任】发包人未按约定时间和要求提供原材料.设备.场地.资金.对于技术资料,承包商可以顺延工程日期,并有权要求停工赔偿.窝工等损失。


  第804条【因发包人原因导致工程停工.因发包人原因导致工程中途停工,应承担责任.延期建设的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因停工造成的损失.窝工.倒运.机械设备搬迁.材料及构件积压等损失及实际费用。


  二.逾期建设项目如何处理?


  承包人应按照合同规定的时间按期完成和交付。因承包人原因逾期交付的,承包人应承担相应的违约责任。违约责任包括支付违约金.支付利息和违约给以包方造成的损失等。


  在履行合同过程中,建设工程承包人应承担以下责任


  1.按合同约定的日期准时进入施工现场,按时开工。


  承包人应当按照合同约定的日期按时进入施工现场。按时开工是确保按时竣工的第一步。承包人在进入施工现场前,应做好施工方案等前期工作.原材料.设备的采购.管理.使用.场地的平整.施工所需的水.电.道路畅通等。


  2.受发包人监督。在不妨碍承包商正常运作的情况下,发包人可以随时处理运行进度.检查质量。


  3.确保建设工程的质量符合合同约定的标准。因施工人员原因导致建设工程质量不一致的,发包人有权要求施工人员在合理期限内免费维修或返工.重建。修理或返工后.重建后,造成逾期交付的,施工单位应当承担违约责任。因合理使用期间造成建设工程人身、财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。


  4.如果承包商在验收后未能按时付款,承包商可以催告。如果催告后仍不付款,可以打折。.对于拍卖工程,承包人可以向人民法院申请解决,确保自身利益不受损失。


  根据以上分析,根据《民法典》的规定,如果工期延误是发包人造成的,建设单位有权要求赔偿,一般根据实际损失进行赔偿,如停工.窝工.倒运.机械设备搬迁.材料等费用。如需法律帮助,读者可咨询。