在当今社会，很多工程纠纷经常发生在建筑工程中。那么，在审理有关工程纠纷的案件时，在建工程暂停施工如何索赔？

　　一、在建工程暂停施工如何索赔？

　　1.停工索赔，应参照当地建设工程造价依据进行赔偿，但必须有监理签字停工，

　　2.因发包人或工程师的行为或错误导致停工，给承包人造成损失或(或)延误工期的，发包人应赔偿承包人的损失(即成本索赔)，延误工期(即工期索赔):成本索赔取决于不同的停工情况，一般可以包括人工成本；设备成本；材料成本；担保手续费；贷款利息；保险费；利润；管理费的人工成本有几个方面:包括增加工作内容的人工成本.停工损失费和降低工作效率的损失费累计。设备费:机械台班费可以使用。.机械折旧费.设备租赁费等几种形式。保函费用：工程延期时，保函费用相应增加。

　　3.停工索赔取决于是谁造成的，是承包商自己造成的，是业主可以索赔的，主要是人员.设备.场地租赁等费用，但不能包括利润，上述人员.监理工程师必须确认设备的起止时间和实际停机时间。相关材料和图片应保存给相关部门调查。停工索赔必须在规范规定的期限内提出，一般不超过28天，否则无效。

　　二、违章建筑工程劳务纠纷管辖在哪里？

　　《民事诉讼法》第二十一条规定，对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖；被告住所与经常住所不一致的，由经常住所地人民法院管辖。法人或者其他组织提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖。

　　根据《民事诉讼法》解释第十八条的规定，确定合同履行地法院管辖时，应当分三级处理。

　　1.当事人在合同中约定合同履行地点的，应当按照约定确定合同履行地点，以确定合同履行的管辖法院。除本条第三款规定的情况外，不考虑合同是否已实际履行，实际履行地点是否与约定不同。

　　2.当事人在合同中对履行地点没有约定或者约定不明确的，应当根据合同纠纷中争议标的物的类型确定合同的履行地点。具体情况分为三种情况：一是如果争议的标的物是支付货币，则接收货币的一方的位置是合同履行的地点；第二，如果争议标的物是交付房地产，则房地产的位置应作为合同的履行地点；第三，争议标的物为上述支付货币和交付房地产以外的其他标的物，如动产.财产权的交付等，以履行义务的一方所在地为合同履行地。

　　3.《民事诉讼法》的解释规定了根据合同履行情况确定管辖法院的两种特殊情况。首先，虽然当事人在合同中约定了履行的地点，但没有实际履行，且当事人的住所不在合同约定的履行地点，被告住所地人民法院直接管辖，管辖法院不再适用合同履行的地点；第二，如果当事人在合同中没有约定履行地点或者约定不明确的，应当直接以实际交易地点作为合同履行地点。

　　因此，工程劳动争议向法院提起的诉讼，应当由工程所在地（即合同履行地）的法院管辖。劳动合同履行地不明确的，由用人单位所在地的基层人民法院管辖。

　　以上就是对“在建工程暂停施工如何索赔？”所进行的解答，我们可以了解到在建工程暂停施工如何索赔？的相关规定如上，希望对您有所帮助。如果大家还想了解其他法律知识，还提供了专业的律师在线咨询服务，欢迎您再次进行法律咨询。